gtc autopstenhoj gmbh.

一般

1.所有交付和服务都是完全基于这些一般业务条款。偏离术语仅适用于明确同意。

2.除非我们明确书面同意,否则我们不承认客户的任何条款和条件偏离我们的一般业务条款和条件。
我们的一般条款和条件应仅适用,即使我们毫无保留向客户提供服务或向客户提供服务,并知识存在反对或偏离客户的条款和条件。

II。优惠

1.订单或佣金对客户有约束力;合同由书面订单确认或执行订单或执行委员会的订单确认结束。在没有过度延迟的情况下,我们所做的任何优惠都必须被接受,并且始终是不合约束的。所有优惠均受我们的交付能力,并在所有情况下保留先前销售的权利。

2.约定的交货日期只有在以下情况下才具有约束力:供应商已给予客户信用证,供应商的银行及时收到预付款,或已及时开出信用证。

3.除非明确规定为绑定,否则与要约有关的记录,如目录,其他产品信息,插图,图形,有关权重和尺寸的细节仅是近似指示。供应商储备所有成本估计,图纸和其他记录的所有专有权和版权,只有在供应商的同意下也可以向第三方提供。

III。范围和交付

1.供应商的书面订单确认对于交货范围是决定性的。任何方面的协议和修正案都需要供应商书写确认。只有在书面形式提及本条款时才能有效的书面形式要求。

2.如果如此商定,保护装置只会与货物一起提供。客户应承担成本。

定价和付款条件

1.定价
价格是EX工作,不包括包装,保险,装配和增值税。然而,在没有形成约束义务的情况下,将提供包装和运输。包装将作为成本计算。客户应承担所有运费。如果交付是在合同结束后30多天进行的,则适用于运费的价格;这些价格必须遵守德国民法典(BGB)的第315条,并采取最初商定的价格与客户所产生的费用的比例。

2.付款条款
对新客户的发货一般都是货到付款。发票立即到期,不得有任何现金折扣。如果付款延期或迟于到期日期付款,我们将收取每月2%的违约利息,并保留主张其他权利的权利,无需发出正式的违约通知。
此外,敦促通知被发送到单独拨款费用。
仅可根据无争议的反诉或已确定具有最终约束力的反诉拒付款项。在所有其他情况下,双方无权拒绝付款。这也适用于《德国商法典》(HGB)第369至372条所派生的商业保留权。除非被抵销的索赔是无争议的或确定的具有最终约束力的,否则不允许客户对我们主张的索赔进行任何抵销。支票只接受作为付款。用汇票付款需要一个特别的协议。只有在这些协定的范围内,它们才会被接受。
承兑汇票付款时,相关承兑贴现费用由客户承担。
对次要地点的及时介绍汇票的及时提交抗议的任何担保不承担责任,将被接受将被接受将被接受将予以及时提交抗议的担保。
交付对象的所有权将在收到所有汇票的所有付款或赎回后转移到客户。
直到此次转让时,客户应确保交付的物体免受火灾和水损坏。

五,交付期,不验收的损害

1.交货期应在派遣订单确认后开始,但在客户制定记录,批准或发布和支付任何商定的存款之前,并非没有。

2.如果送货项目离开工厂或者如果在该期间到期之前给予派遣的准备情况,则应遵守交付期。
如果超过商定的交付期,则客户必须首先将供应商发送给予的书面请求,以至少三个且不超过六周的宽限期,只要该货物为客户定制或不是通常由供应商存入库存。
任何进一步的权利只能在此后才能主张。

3.如果超出供应商的控制超出了不可预见的情况 - 无论它们是否发生在供应商或其子供应商的工厂 - 交货时间应合理扩展,例如,如果发生业务中断,延迟提供必要的原材料和建筑材料,则规定此类障碍明显地影响了交货项目的完成或交付。
上述情况不能归因于供应商,即使发生在违约期间。
在重要的情况下,供应商将尽快通知客户对此类障碍的开始和结束。

4.供应商也应有权通过次级供应商制造和计算交货。

5.供应商有权在商定交货日期前提供多达五个工作日的商品。供应商有权享有部分交付,并将涵盖所有相关的额外费用。

6.如果在客户的要求下延迟派遣,则不得允许发票和付款遭受任何延期。
在这种情况下,通知派遣准备的那一天应被视为交货日期。
从准备就绪的通知之日起,储存成本应通过以每月或其部分的总订单价值的2%的速度计算和存储费用,如果产品在商定交货日期后储存在供应商的场地超过14天。
一旦货物被通知准备好派遣,风险根据第六章而导致客户通往客户。

7.根据延迟或延迟交付的客户的任何索赔都被排除在外,除非延迟是故意或供应商的巨大疏忽。
任何索赔应以货物价值的10%为上限。
如果交付的物品是为客户定制的,或者供应商一般没有存货,客户只有在能够证明接受的物品的购买目的虽然被延误,但实际上会受到挫折的情况下,才可以行使取消的权利。

8.如果货物是定制的,因此不能以任何其他方式处理,客户在毫无根据的未能接受货物的情况下通过客户报销的损害应相当于依据的全网络订单价值第IV章第1章。
如果供应商索赔任何其他损害,则损害应根据第IV章第1章申请净值的30%。
如果客户在供应商的同意下取消已经生产的标准产品或正在制作过程的订单,则根据第IV章第1章判决的最高可达50%的净订单价值应支付赔偿金由于损失和损失而产生的费用。
如果客户在客户的同意下制作或正在制作的专业产品的订单被供应商同意取消,则根据第IV章第1章的净订单价值的高达80%应支付为赔偿由于损失和损失而产生的费用。

VI。转移风险和验收

1.意外损失或恶化的风险应当最迟在运送货物转移到货运代理/运营商或派遣供应商的运输项目的拨款或调度,即使是否制定了部分交付或者如果是supplier has undertaken to also provide other services, e.g. shipping costs or delivery and assembly on site.
根据客户的要求,供应商可以为交货投保盗窃、破碎、运输、火灾和水损以及其他可保风险,费用由客户承担。

2.如果与供应商或其分包商或其分包商涵盖货物安装,装配或配件的客户的特殊书面协议,其中供应商明确地假设商品风险,直到最终安装,装配或配件,客户将保证the goods or cause the goods to be insured or co-insured by a third party until completion of the installation, the assembly or the fitting by the supplier or its subcontractors (e.g. by the owner-builder or by a general contractor in the form of a Contractor’s All Risk/Erection All Risk-Insurance), in which case the supplier shall be the beneficiary of the insurance.

3.如果运输因供应商无法控制的情况而延误,意外损失或变质的风险应在准备发货通知之日起转移给客户;但是,如果客户要求,供应商有义务为货物投保,费用由客户承担。

4.即使在第八章章节中规定的权利,客户也应接受交付的物品。如果显示可忽略的缺陷,也可以展示可忽略的缺陷。

5.允许部分交付。

VII。所有权保留

1.我们在交付项目中保留所有权,直到收到与客户的业务关系下的所有付款。
如果我们在经常账户(经常账户预订)将可收卡金额预订可收卡金额,则保留所有权延伸至承认的余额。

2.客户有权在正常业务过程中销售交付项目。

3.交付项目的任何重新加工或处理应代表我们完成。我们将获得新产品的所有权,客户应代表我们维护本产品。

4.如果货物与其他商品密闭,混合或结合其他商品,我们将获得新单位的共同所有权,达到当时融合或联合商品价值的价值的比例混合或混合。

5.如果我们根据上述条款获得新的所有权。3.或4。,我们将该所有权转让给客户,但须全额支付我们在上述段落中规定的索赔。1。

6.如果待保留的物品保留标题是客户所拥有的一块土地的基本一部分,则客户授予我们撤销透明化条件,直到依据符合第10段的索赔全面撤销项目的权利。1。
此类案件中删除的成本应由客户承担。
如果已成为交付物品的基本部分的土地的土地不是客户的财产,则客户承诺通过合同确保删除我们利益的权利,我们的利益符留土地所有者。

7.客户将所有转售或返工或加工生产的交付产品的索赔转让给我们。
客户从转售的货物中分配了声明,其中我们通过将联合所有权与其他商品混合或混合在一起,以便在销售商品中对应于我们的联合所有权份额。
如果客户销售商品,或者我们与不是我们财产的商品共同拥有的商品,或者我们共同拥有总价格,那么客户将在本股权上的索赔总额中分配一级的部分金额给我们的送货项目。

8.根据任何时候撤销,客户有权从转售中收集分配的索赔。
根据我们的要求,客户有义务将债务人命名,向他们通知他们的任务并投降给我们的任务通知。
如果客户遵守其付款义务,则不会披露任务。
如果我们现有证券的价值超过索赔超过30%,则应在其要求下释放客户选择的证券。

9.如果客户不打算立即行使权利转售交付项目,或者在我们的要求,客户应保证交付的货物需保留所有权在一个合理的程度上对传统风险的费用和分配下的索赔保险。
我们将有权由客户承担保险费。

10.如果发生任何缉获或任何其他第三方干预,则客户应在未经审议的情况下告知我们,以便根据德国民事诉讼法(ZPO)第771节采取法律行动。
如果第三方不能根据德国民事诉讼法第771条返还诉讼的司法和司法外费用,客户应对我们的未偿金额承担责任。

11.在公司存货质押的情况下,如果存在或签订贷款协议,客户承诺确保我们对尚未向有关信用机构付清货款的交付物品的所有权。

VIII。抱怨

明显的缺陷应在最新收到货物的一周内以书面形式通知供应商。
如果货物显示任何隐藏的缺陷,客户有义务在撰写本文中发现后无延迟通知供应商。
缺陷通知应包括产品的序列号和规格和缺陷的细节。
此外,客户必须遵守德国商业代码第377条的缺陷义务的审查和通知。
如果客户不履行检查和通知的义务,相应的缺陷索赔将失效,除非供应商欺诈性地隐瞒了缺陷。

9瑕疵及交付责任

1.在接受合理的投诉后,供应商有权在缺陷或替代无缺陷的货物替代货物之间进行选择。

2.客户应允许供应商获得在商定的时间和日期进行维修,该商定的购买产品必须提供给供应商。如果没有供应商书面批准,供应商对缺陷的义务赔偿失误,或者如果在没有提前书面协议的情况下,在没有供应商的情况下,已经违反了处理和维修的商品的待售产品,则失效的义务失效。

3.如果后续的履行确实失败,客户有权降低购买价格或退出合同。

4.除非下面另有规定,否则客户对损害赔偿的索赔无关。

我们将对强制性法定责任实例造成损害赔偿金的损害,特别是:
-如果我们有故意行为,我们的代表或代理之一
- 如果我们的代表或我们的一名代表之一,我们的代表之一或我们的一名代表之一。
-在对生命、身体或健康造成伤害的情况下
- 在发生保修时
- 就产品责任法案而言
- 如果违反合同适当履行的合同义务,并且遵守客户可能依赖(主要义务或合同 - 典型义务),责任仅限于合同 - 典型,可预见的伤害。

5.在一年后新生产的商品失效导致客户的债权和权利。

6.任何二手货物被排除在法律允许的程度上的义务之外。

7.客户对客户的缺陷的权利符合德国商业代码第377条遵守检验和通知的义务。

X.返回货物

返回仅通过与供应商的先前书面协议接受,否则仅对商品发票价格的最高50%的退货费用支付,除非另有书面相同。为客户定制的产品或通常不会被供应商持有的产品在任何情况下都无法返回。

XI。供应商退出的权利

对于涉及第五章中包含的不可预见的事件的案件,在一般条款和条件中,它们以不微不足道的方式改变了绩效的经济意义或范围,或对供应商的业务运营产生重大影响,在随后的表现不可能的情况下,供应商有权完全或部分退​​出合同。
由于此类提款,客户没有赔偿赔偿声称。
如果供应商打算行使撤回权,即使供应商最初就交付日期延长,也应在意识到事件的程度后,在没有过度延迟的情况下,应当通知客户。

十二。不可抗力

供应商有权退出合同或推迟商定的交付,而不会导致缺失或缺陷交付或违约的责任,例如战争,骚乱,内战,恐怖主义,政府或地方当局的行为,火灾,罢工,锁定,出口或进口禁令,能源供应或其他意外事件的细分。
在这种情况下,客户提出的所有索赔都被排除在外。

XIII。数据保护

根据“联邦数据保护法”第33(1)条,我们希望指出,所有客户和供应商数据都使用电子数据处理设备处理。

XIV。管辖地,适用法律

对于非合同关系引起的所有争议,必须在法院提出法律诉讼,该法院将赋予供应商总部(注册办事处)所在地的法院,并提出了客户是注册商业商家。
供应商亦有人享有对客户注册办事处的法院主管的客户对客户进行法律诉讼。
缔约方之间的法律关系应由德意志联邦共和国的法律完全管辖,而无法排除联合国国际货物销售合同公约。

有效的1英石2019年7月